Извещение о проведении запроса котировок

УТВЕРЖДАЮ


Заместитель управляющего

Управления Федерального

казначейства

по Липецкой области

________И.В. Раевская


03.09.2013г.


Уведомление О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации:

«Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Извещение о проведении запроса котировок Федерального казначейства

по Липецкой области, размещенного по адресу:

Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23»


^ 1. Информация о муниципальном заказчике

Наименование муниципального заказчика: Управление Федерального казначейства по Липецкой области;

Почтовый адресок: 398050, г.Липецк, ул.Международная Извещение о проведении запроса котировок, д.5;

Адресок электрической почты: ufk46lipetsk@mail.ru ;

^ 2. Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет

3. Требования к участникам размещения заказа

Отсутствие в реестре нерадивых поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

^ 4. Подача котировочных заявок

Форма котировочной заявки Извещение о проведении запроса котировок: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме либо в форме электрического документа согласно Приложению № 2 к истинному Уведомлению.

Котировочная заявка, подаваемая в форме электрического документа, должна быть подписана электрической подписью в согласовании с Извещение о проведении запроса котировок Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электрической подписи».

Условия выполнения договора, обозначенные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям выполнения договора, предусмотренным реальным Уведомлением и приложениями к нему.

Хоть какой участник размещения заказа вправе подать Извещение о проведении запроса котировок только одну котировочную заявку, внесение конфигураций в которую не допускается.

^ Место подачи котировочных заявок: 398050, г. Липецк, ул. Международная, д.5. каб.204

Срок подачи котировочных заявок:

Дата и время начала срока подачи котировочных Извещение о проведении запроса котировок заявок: «04» сентября 2013 г. 08-30 (время столичное).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «10» сентября 2013 г. 17-30 (время столичное).

Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие деньки с 8-30 до 17-30 (в пятницу до 16-30) по столичному времени до Извещение о проведении запроса котировок даты окончания срока подачи заявок.

Поданная в срок подачи котировочных заявок, обозначенный в реальном уведомлении, котировочная заявка регится заказчиком. По просьбе участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении Извещение о проведении запроса котировок котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после даты окончания срока подачи котировочных заявок, обозначенной в реальном уведомлении, не рассматриваются и в денек их Извещение о проведении запроса котировок поступления ворачиваются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.


  1. Договор

Наименование, свойства и объем выполняемых работ:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Извещение о проведении запроса котировок Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23», в согласовании с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью реального уведомления.

^ Требования к техническим чертам выполняемых работ: Подробная информация указана Извещение о проведении запроса котировок в Приложении № 1 «Техническое задание выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область Извещение о проведении запроса котировок, с. Доброе, ул. Международная, 23» к истинному Уведомлению.

^ Требования к гарантийному сроку и (либо) объему предоставления гарантий свойства работ:

Подрядчик гарантирует:

- соответствие разрабатываемой проектно-сметной документации Техническому заданию (Приложение №1), ТУ, СНиП Извещение о проведении запроса котировок, муниципальным эталонам, и другим действующим нормативным актам Русской Федерации, также советам и замечаниям согласующих инстанций, требованиям и указаниям Заказчика;

- готовность в полном объеме принятой в согласовании с критериями реального Договора разработанной и согласованной проектно-сметной Извещение о проведении запроса котировок документации для выполнения соответственных работ на Объекте;

- своевременное устранение за собственный счет недочетов в проектно-сметной документации, выявленных в процессе выполнения работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (их приемки), также в процессе Извещение о проведении запроса котировок использования объекта.

Если в процессе выполнения работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (их приемки), также в процессе использования объекта выявится, что работы имеют недочеты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых Извещение о проведении запроса котировок на себя обязанностей по разработке проектно-сметной документации, включая недочеты, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась проектно-сметная документация, Заказчик направляет Подрядчику Акт с списком и сроками устранения недочетов в Извещение о проведении запроса котировок 2(2-ух) экземплярах. Подрядчик в срок не позже 3 (3-х) рабочих дней с даты получения Акта возвращает 1 (один) подписанный со собственной стороны экземпляр Акта. Недочеты устраняются Подрядчиком за собственный счет в срок, обозначенный в Извещение о проведении запроса котировок Акте.


^ Требования к качеству выполняемых работ: Подрядчик обязуется обеспечить соответствие свойства Работ в согласовании с требованиями, установленными законодательством РФ.


^ Требования к безопасности выполняемых работ: Подрядчик обязуется обеспечить соответствие безопасности Работ в согласовании с Извещение о проведении запроса котировок требованиями, установленными законодательством РФ (наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации подготовки проектно-сметной документации).


^ Требования к результатам работ и другие характеристики связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Извещение о проведении запроса котировок Заказчика: Подробная информация указана в Приложении № 1 «Техническое задание выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу Извещение о проведении запроса котировок: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23» к истинному Уведомлению.


^ Место выполнения работ: 399670, Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23 (в согласовании с пт 4 Приложения № 1 «Техническое задание на выполнение работ по Извещение о проведении запроса котировок разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23».


^ Сроки выполнения Извещение о проведении запроса котировок работ: Исходный срок выполнения Работ: в течение 1-го рабочего денька с даты подписания Договора.

Конечный срок выполнения Работ: 21 октября 2013 года.


^ Наибольшая стоимость договора: 129600 (100 20 девять тыщ 600) рублей 00 копеек.


Обоснование наибольшей цены договора: наибольшая Извещение о проведении запроса котировок стоимость договора по запросу котировок обосновывается данными, приобретенными от 3-х организаций, которые могут выполнить работы в согласовании с предметом запроса котировок методом получения среднего арифметического цен, согласно Приложению №4 к истинному Уведомлению Извещение о проведении запроса котировок.

^ Сведения о включенных (невключенных) в стоимость работ расходах: стоимость работ должна включать все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, налоги, сборы и другие неотклонимые платежи, предусмотренные законодательством.


^ Сроки и Извещение о проведении запроса котировок условия оплаты выполненных работ: Заказчик производит оплату выполненных Работ в течение 10 (10) банковских дней после окончания работ и подписания Акта о приемке выполненных работ, при отсутствии выявленных изъянов и недочетов, и предоставления Подрядчиком счета и/либо Извещение о проведении запроса котировок счета-фактуры методом перечисления денег на счет Подрядчика.

Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата делается в русских рублях. Датой оплаты является дата списания денег с расчетного счета Заказчика.

Оплата выполненных Работ делается Заказчиком Извещение о проведении запроса котировок за счет средств федерального бюджета в границах доведенных лимитов экономных обязанностей, с учетом принятых и неисполненных обязанностей.


^ Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со денька подписания протокола рассмотрения Извещение о проведении запроса котировок и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со денька размещения на официальном веб-сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позже чем через 20 дней со денька подписания обозначенного Извещение о проведении запроса котировок протокола.

Договор заключается на критериях, предусмотренных реальным Уведомлением, по стоимости, предложенной в котировочной заявке фаворита в проведении запроса котировок либо в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается договор в случае Извещение о проведении запроса котировок уклонения фаворита в проведении запроса котировок от заключения договора.


^ Возможность заказчика принять решение об однобоком отказе от выполнения договора в согласовании с штатским законодательством: установлена.


Приложения:

  1. Техническое задание на 34 листах в 1 экземпляре;

  2. Котировочная заявка Извещение о проведении запроса котировок на 2 листах в 1 экземпляре;

  3. Проект договора на 43 листах в 1 экземпляре;

  4. Обоснование наибольшей цены договора на 1 листе в 1 экземпляре.


Начальник отдела муниципальных закупок О.В. Корнилова


Согласовано:


Начальник административного отдела О.А Извещение о проведении запроса котировок. Макарова


Зам. начальника юридического отдела В.В. Вериялова


Начальник отдела денежного обеспечения А.А. Федотовская


Приложение № 1

к Уведомлению о проведении запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля Извещение о проведении запроса котировок электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства

по Липецкой области, размещенного по адресу:

Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23»

от 03.09.2013г.



        ^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по Извещение о проведении запроса котировок объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства

по Липецкой области, размещенного по адресу:

Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23»


№ п.п.

Главные данные и требования

Содержание

1

Заказчик

Управление Извещение о проведении запроса котировок Федерального казначейства по Липецкой области.


2

Основание для проектирования


Истинное Техническое задание.

3

Цель проектирования

Подключение модуля электропитания «Контур-МЭ-30» к системе электропитания административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области для увеличения категории надежности Извещение о проведении запроса котировок электроснабжения до 2-ой.


4

Положение объекта

399670, Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23.


5

Короткая черта объекта

Имеющееся двухэтажное здание с несущими кирпичными стенками. Подключению к системе запасного питания подлежат электроприемники, расположенные на втором этаже строения («Инвентаризационный Извещение о проведении запроса котировок план второго этажа здания» приложение №1 Технического задания).


6

Стадия проектирования

Одностадийное, рабочая документация.

7

Объем работ

1. Выбор площадки для установки. Модуль электропитания «Контур-МЭ-30» устанавливается во дворе административного строения («Инвентаризационный план земляного участка» приложение Извещение о проведении запроса котировок №2 Технического задания).

2. Подключение модуля электропитания «Контур-МЭ-30» к системе электропитания административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области: 2.1.Перерыв в электроснабжении административного строения в автоматическом режиме при выключении основного электропитания не должен превосходить Извещение о проведении запроса котировок времени включения дизель-генераторной установки модуля электропитания «Контур-МЭ-30».

2.2. Подключение модуля электропитания «Контур-МЭ-30» к системе электроснабжения административного строения должно осуществляться через разъемные муфты в отдельном шкафу, расположенном в конкретной Извещение о проведении запроса котировок близости с местом расположения модуля.

3. Управление подключением модуля электропитания «Контур-МЭ-30» в ручном и автоматическом режиме.

4. Система заземления контура электропитания «Контур-МЭ-30».

5. Молниезащита.

6. Подмена имеющегося вводно-распределительного устройства на новое.

7. Подмена имеющейся проводки строения Извещение о проведении запроса котировок.

8. Система оповещения об выключении/включении основного электроснабжения, включении / выключении ДГУ средством передачи смс – сообщения.


8

Состав разрабатываемой документации

1. Объяснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы.

2. Структурные схемы организации системы.

3. Спецификация оборудования Извещение о проведении запроса котировок системы.

4. Сметная документация.

5. Документы рабочего проекта (схемы соединений, монтажные схемы, смета и т.п.).


9

Согласование проекта

1. Согласовывать проектные решения на стадии проектирования с Заказчиком.

2. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение проектно-сметной документации, при согласовании Извещение о проведении запроса котировок с контролирующими службами с внесением своими силами, за собственный счёт нужных корректировок по просьбе инспекций.


10

Главные требования к разработке проекта

1. Проектирование вести с учетом имеющейся застройки, руководствуясь действующими нормативными документами, в согласовании с Извещение о проведении запроса котировок реальным «Техническим заданием».

2. Предоставить Заказчику согласованную проектно-сметную документацию в 4-х экземплярах на картонном носителе, 1экземпляр рабочего проекта в программке – AutoCAD либо эквивалент, совместимый с программным комплексом «AutoCAD».



Приложения:

1. Инвентаризационный план второго Извещение о проведении запроса котировок этажа строения на 1 листе в 1 экземпляре.

2. Инвентаризационный план земляного участка на 1 листе в 1экземпляре.

3. Техно документация на 29 листах в 1 экземпляре.


Начальник административного отдела О.А. Макарова


Приложение №1

к Техническому заданию


Инвентаризационный план второго этажа строения




Приложение №2

к Техническому Извещение о проведении запроса котировок заданию


Инвентаризационный план земляного участка





Приложение № 2

к Уведомлению о проведении запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения Извещение о проведении запроса котировок отдела № 5 Управления Федерального казначейства

по Липецкой области, размещенного по адресу:

Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23»

от 03.09.2013г.


«___» ______________ 20___ г.

№ _______________________

Управление Федерального казначейства

по Липецкой области


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


Участник размещения заказа:

наименование (для юридического лица)/Ф.И.О. (для Извещение о проведении запроса котировок физического лица):______________________________________________________________


Место нахождения (для юридического лица)/место проживания (для физического лица):______________________________________________________________


ИНН (либо в согласовании с законодательством соответственного зарубежного страны аналог идентификационного номера налогоплательщика (для зарубежного лица)__________________________________________________


Банковские Извещение о проведении запроса котировок реквизиты:

Наименование банка _________________________________________________

Р/счет ______________________________________________________________

Кор/счет ____________________________________________________________

БИК _______________________________________________________________


Исследовав Уведомление о проведении запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного Извещение о проведении запроса котировок строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23», мы готовы выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания Извещение о проведении запроса котировок «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23».

Стоимость работ составляет: (указать цена выполняемых работ цифрами и прописью) рублей, в том числе Извещение о проведении запроса котировок НДС (указать размер НДС цифрами и прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей Извещение о проведении запроса котировок.

Стоимость работ включает все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, налоги, сборы и другие неотклонимые платежи, предусмотренные законодательством.


Истинной заявкой мы выражаем согласие выполнить работы в согласовании с критериями выполнения Извещение о проведении запроса котировок договора, обозначенными в Уведомлении о проведении запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области Извещение о проведении запроса котировок, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23» от 03.09.2013 года.


____________________________

(подпись, печать)

___________________________

(Ф.И.О. должность)


Приложение № 3

к Уведомлению о проведении запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации Извещение о проведении запроса котировок по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23»

от 03.09.2013г.


^ ПРОЕКТ Договора


Муниципальный Договор Извещение о проведении запроса котировок №___

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу:

Липецкая область Извещение о проведении запроса котировок, с. Доброе, ул. Международная, 23»


(во выполнение Протокола №_________________ от « » __________2013г.)


г. Липецк «__» ________ 2013г.


От имени Русской Федерации, Муниципальный Заказчик - Управление Федерального казначейства по Липецкой области, именуемое в предстоящем Заказчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании Извещение о проведении запроса котировок _______________________________________________ с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в предстоящем Подрядчик, в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, называемые в предстоящем «Стороны» заключили реальный Муниципальный договор (дальше Договор) о нижеследующем:

^ 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы Извещение о проведении запроса котировок по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная Извещение о проведении запроса котировок, 23» (дальше – Работы) и передать их итог Заказчику, а Заказчик обязуется принять итог Работ и оплатить его в порядке и на критериях, предусмотренных реальным Договором.

1.2. Результатом выполнения Работ по истине договору является Извещение о проведении запроса котировок проектно-сметная документация по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23» в Извещение о проведении запроса котировок количестве 4 (4) экземпляров на картонном носителе и 1 (1-го) экземпляра на электрическом носителе.

1.3. Список, объем выполняемых Работ, также положение объекта устанавливается в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью реального Договора.

^ 2. Порядок выполнения Работ

2.1. Срок выполнения Извещение о проведении запроса котировок Работ:

Исходный срок выполнения Работ: в течение 1-го рабочего денька с даты подписания Договора.

Конечный срок выполнения Работ: 21 октября 2013 года.

2.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать их итог Заказчику в установленном реальным Извещение о проведении запроса котировок Договором порядке.

2.3. Работы производятся иждивением Подрядчика - его силами и средствами.

2.4. Работы производятся Подрядчиком в полном согласовании с Техническим заданием, критериями реального Договора и законодательством Русской Федерации.

2.5. В случае вербования Подрядчиком к выполнению реального Извещение о проведении запроса котировок Договора субподрядчика, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные ролью субподрядчика в выполнении Договора.

2.6. Заказчик вправе во всякое время инспектировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его Извещение о проведении запроса котировок деятельность.

^ 3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Приемка выполненных Работ по истине Договору на предмет соответствия их объема и свойства требованиям, изложенным в реальном Договоре и Техническом задании, осуществляется Заказчиком в последующем Извещение о проведении запроса котировок порядке.

3.2. По окончании Работ Подрядчик докладывает Заказчику о готовности результата Работ к сдаче.

3.3. В течение 2 рабочих дней с даты окончания Работ Подрядчик представляет Заказчику 4 комплекта проектно-сметной документации на картонном носителе, 1 экземпляр – в электрическом Извещение о проведении запроса котировок виде, Акт приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком в 2 (2-ух) экземплярах.

3.4. Не позже 3 (3-х) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, обозначенных в пт 3.3 реального Договора, Заказчик должен с ролью Подрядчика оглядеть и Извещение о проведении запроса котировок принять итог Работ и навести Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ либо акт с списком выявленных недочетов, нужных доработок и сроком их устранения.

3.5. В случае получения от Заказчика Извещение о проведении запроса котировок акта с списком выявленных недочетов, нужных доработок и сроков их устранения, Подрядчик должен в срок, установленный в обозначенном акте, содержащем список выявленных недочетов и нужных доработок, убрать приобретенные от Заказчика замечания/недочеты Извещение о проведении запроса котировок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недочетов, выполнении нужных доработок, Акт приемки выполненных работ в 2 (2-ух) экземплярах.

3.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета Извещение о проведении запроса котировок, содержащего выявленные недочеты и нужные доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недочетов, выполнении доработок в соответствующем порядке и в установленные сроки, не позже 3 (3-х) рабочих дней с даты принятия решения об Извещение о проведении запроса котировок устранении Подрядчиком недочетов Заказчик направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ.

3.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет и/либо счет Извещение о проведении запроса котировок-фактура на оплату цены договора, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

^ 4. Качество и безопасность Работ. Гарантии свойства Работ

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить соответствие безопасности Работ в согласовании с требованиями, установленными законодательством РФ Извещение о проведении запроса котировок (наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации подготовки проектно-сметной документации).

4.2. Подрядчик гарантирует:

- соответствие разрабатываемой проектно-сметной документации Техническому заданию (Приложение №1), ТУ, СНиП, муниципальным эталонам, и другим действующим нормативным актам Русской Извещение о проведении запроса котировок Федерации, также советам и замечаниям согласующих инстанций, требованиям и указаниям Заказчика;

- готовность в полном объеме принятой в согласовании с критериями реального Договора разработанной и согласованной проектно-сметной документации для выполнения соответственных работ на Извещение о проведении запроса котировок Объекте;

- своевременное устранение за собственный счет недочетов в проектно-сметной документации, выявленных в процессе выполнения работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (их приемки), также в процессе использования объекта.

4.3. Если в Извещение о проведении запроса котировок процессе выполнения работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (их приемки), также в процессе использования объекта выявится, что работы имеют недочеты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязанностей по разработке проектно-сметной Извещение о проведении запроса котировок документации, включая недочеты, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась проектно-сметная документация, Заказчик направляет Подрядчику Акт с списком и сроками устранения недочетов в 2(2-ух) экземплярах. Подрядчик в срок не позже 3 (3-х) рабочих Извещение о проведении запроса котировок дней с даты получения Акта возвращает 1 (один) подписанный со собственной стороны экземпляр Акта. Недочеты устраняются Подрядчиком за собственный счет в срок, обозначенный в Акте.


^ 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе Извещение о проведении запроса котировок:

5.1.1. Добиваться своевременной оплаты за соответствующее выполнение собственных обязанностей по выполнению Работ в согласовании с критериями реального Договора.

5.1.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в согласовании с критериями реального Договора.

5.2. Подрядчик должен:

5.2.1. Выполнить все Извещение о проведении запроса котировок Работы отменно, в объеме, в сроки и на критериях, предусмотренных реальным Договором, и сдать итог Работ Заказчику в установленный срок.

5.2.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям свойства, безопасности жизни и здоровья, также Извещение о проведении запроса котировок другим требованиям, установленным действующим законодательством Русской Федерации.

5.2.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания реального Договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работ по истине Договору, официально известив об этом Заказчика в Извещение о проведении запроса котировок письменном виде с указанием предоставленных им возможностей с приложением соответствующим образом оформленных доверенностей.

5.2.4. Делать требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им контроля в процессе выполнения Работ по истине Договору.

5.2.5. Делать указания Заказчика, выставленные в письменном Извещение о проведении запроса котировок виде, в том числе о внесении конфигураций и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям реального Договора, действующему законодательству Русской Федерации.

5.2.6. Не заносить без подготовительного согласования в Извещение о проведении запроса котировок письменной форме с Заказчиком конфигурации в проектно-сметную документацию.

5.2.7. Устранять замечания и дополнять проектно-сметную документацию за свой счет после получения от Заказчика целевой письменной претензии относительно свойства и состава документации до получения Подрядчиком Извещение о проведении запроса котировок согласования с контролирующими службами

5.2.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ либо ограничивать их выполнение на базе приготовленной проектно-сметной документации. Подрядчик не вправе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам Извещение о проведении запроса котировок без согласия Заказчика.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Добиваться от Подрядчика соответствующего выполнения обязанностей по истине Договору.

5.3.2. В случае преждевременного выполнения Подрядчиком обязанностей по истине Договору принять и оплатить Работы в согласовании с установленным Извещение о проведении запроса котировок в Договоре порядком.

5.3.3. Для проверки соответствия свойства выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным реальным Договором, Заказчик вправе завлекать независящих профессионалов. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, кроме случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Извещение о проведении запроса котировок Подрядчиком критерий реального Договора либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами.

5.3.4. Заказчик вправе принять решение об однобоком отказе от выполнения Договора в согласовании с штатским законодательством Русской Федерации.

5.4. Заказчик должен:

5.4.1. Вовремя Извещение о проведении запроса котировок принять и оплатить соответствующим образом выполненные Работы в согласовании с критериями реального Договора.

5.4.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ в согласовании с критериями реального Договора.

5.4.3. Выделить ответственного представителя для неизменной связи с Извещение о проведении запроса котировок Подрядчиком, решения всех вопросов, возникающих при выполнении реального Договора.

5.5. Критериями реального Договора и законодательством Русской Федерации Стороны могут быть также наделены другими правами и обязательствами.

^ 6. Рассредотачивание рисков меж Сторонами

6.1. Риск случайной смерти Извещение о проведении запроса котировок либо случайного повреждения результата Работ до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.2. При просрочке передачи либо приемки результата Работ риск, обозначенный в пт 6.1 реального Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

^ 7. Стоимость Договора и порядок расчетов

7.1. Цена Извещение о проведении запроса котировок всех подлежащих выполнению Работ (стоимость Договора) составляет _______ (цифрами)___________ (прописью) рублей, в том числе НДС _______ (цифрами)___________ (прописью) рублей (если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается»).

7.2. Стоимость Договора Извещение о проведении запроса котировок включает все расходы, связанные с выполнением Работ, в т.ч. страхование, налоги, сборы и другие неотклонимые платежи, предусмотренные законодательством.

7.3. Стоимость Договора может быть снижена по соглашению Сторон без конфигурации предусмотренных реальным Договором Извещение о проведении запроса котировок объема Работ и других критерий выполнения реального Договора.

7.4. Заказчик производит оплату выполненных Работ в течение 10 (10) банковских дней после окончания Работ и подписания Акта о приемке выполненных работ при отсутствии выявленных Извещение о проведении запроса котировок изъянов и недочетов, и предоставления Подрядчиком счета и/либо счета-фактуры методом перечисления денег на счет Подрядчика, обозначенный ниже:

р/с ________________________________________________________________,

к/с ________________________________________________________________,

Наименование банка _________________________________________________,

БИК________________,

ИНН _______________, КПП _________________.

Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата Извещение о проведении запроса котировок делается в русских рублях

7.5. Датой оплаты является дата списания денег с расчетного счета Заказчика.

7.6. Оплата выполненных Работ делается Заказчиком за счет средств федерального бюджета в границах доведенных лимитов экономных обязанностей, с учетом Извещение о проведении запроса котировок принятых и неисполненных обязанностей.


^ 8. Порядок конфигурации и расторжения Договора

8.1. Реальный Договор может быть изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказание Извещение о проведении запроса котировок услуг для муниципальных и городских нужд» (дальше – Федеральный закон).

8.2. Реальный Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в связи с однобоким отказом Стороны реального Договора от выполнения реального Договора в Извещение о проведении запроса котировок согласовании с штатским законодательством. Решение об однобоком отказе от выполнения реального Договора принимается Сторонами в согласовании с положениями статьи 19.2 Федерального закона.


^ 9. Ответственность сторон

9.1. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая обязательства Извещение о проведении запроса котировок по истине Договору, несет ответственность в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

9.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку проектно-сметной документации, включая недочеты, выявленные в процессе выполнения работ, предусмотренных проектно Извещение о проведении запроса котировок-сметной документацией (их приемки), также в процессе использования объекта, для которого разрабатывалась данная документация, в согласовании с реальным Договором, действующим законодательством РФ.

9.3. Если в процессе выполнения работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (их Извещение о проведении запроса котировок приемки), также в процессе использования объекта выявится, что работы имеют недочеты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязанностей по разработке проектно-сметной документации, включая недочеты, потребовавшие прекращение работ на Извещение о проведении запроса котировок объекте, для которого разрабатывалась проектно-сметная документация, Подрядчик должен безвозмездно переработать проектно-сметную документацию, также компенсировать Заказчику причиненные плохим исполнением Работ убытки.

9.4. В случае просрочки выполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного реальным Договором, Подрядчик Извещение о проведении запроса котировок вправе востребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного реальным Договором, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного реальным Договором срока выполнения обязательства. Размер таковой неустойки устанавливается Извещение о проведении запроса котировок в размере одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла Извещение о проведении запроса котировок вследствие неодолимой силы либо по вине Подрядчика.

9.5. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного реальным Договором, Заказчик вправе востребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного реальным Извещение о проведении запроса котировок Договором, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного реальным Договором срока выполнения обязательства. Размер таковой неустойки устанавливается в размере 10 трехсотых действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации от суммы неисполненного Извещение о проведении запроса котировок обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине Заказчика.

9.6. В случае неисполнения/ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренного реальным Договором Заказчик вправе Извещение о проведении запроса котировок взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 (10) процентов от суммы неисполненного/ненадлежащее исполненного обязательства и добиваться от Подрядчика исправления допущенных нарушений в течение 3 (3-х) рабочих дней с момента получения замечаний Извещение о проведении запроса котировок Заказчика. Если сумма штрафа не покрывает причиненных Заказчику убытков, то он вправе востребовать от Подрядчика возмещения убытков в части, превосходящей эту сумму.

9.7. Уплата Подрядчиком неустойки/штрафа либо применение другой меры ответственности не высвобождает Извещение о проведении запроса котировок его от выполнения обязанностей по истине Договору.


^ 10. Происшествия неодолимой силы


10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязанностей по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, деяния наружных беспристрастных причин и иных Извещение о проведении запроса котировок событий неодолимой силы, и если эти происшествия конкретно воздействовали на выполнение Договора

10.2. Под обстоятельствами неодолимой силы понимаются происшествия, возникшие после заключения Договора в итоге неожиданных событий, за которые стороны Извещение о проведении запроса котировок не несут ответственности. К ним, а именно (но не только) относятся:

(а) война, военные деяния, интервенция зарубежных стран;

(б) восстание, революция, бунт, военная диктатура либо переворот;

(в) ионизирующие излучения либо радиоактивное загрязнение;

(г) ударные Извещение о проведении запроса котировок волны от полетов самолетов, движущихся на сверхзвуковых скоростях;

(д) мятеж, волнения либо кавардаки;

(е) экологические катастрофы и их последствия.

10.3. Реорганизация, ликвидация, либо другое изменение правового статуса Подрядчика, также происшествия, связанные с просчетом либо Извещение о проведении запроса котировок небрежностью Подрядчика, для целей реального Договора не являются обстоятельствами неодолимой силы.

10.4. Невыполнение Стороной каких-то обязанностей по Договору не считается нарушением либо несоблюдением критерий реального Договора, если такое невыполнение связано Извещение о проведении запроса котировок с событием неодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такового действия, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила соответствующую осмотрительность и выполнила разумные другие деяния, чтоб выполнить условия реального Договора.

10.5. Сторона, пострадавшая от событий Извещение о проведении запроса котировок неодолимой силы, должна как можно быстрее уведомить другую Сторону о таком событии, по последней мере, не позже, чем через 10 (10) календарных дней после чего действия, предоставив при всем этом информацию о нраве и Извещение о проведении запроса котировок причине этого действия, и также как можно быстрее сказать о восстановлении обычных критерий.

10.6. Не извещение либо несвоевременное извещение о пришествии событий неодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые Извещение о проведении запроса котировок из их как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору.


^ 11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие меж Сторонами по истине Договору либо в связи с ним, разрешаются Извещение о проведении запроса котировок методом переговоров меж ними.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий методом переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области согласно порядку, установленному законодательством Русской Федерации.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного Извещение о проведении запроса котировок суда Липецкой области Стороны принимают конструктивные меры к его урегулированию в претензионном порядке. По приобретенной претензии Сторона должна навести письменный ответ по существу в срок не позже 10 (10) календарных дней с даты Извещение о проведении запроса котировок ее получения.

11.4. Неполучение претензии по происшествиям, не зависящим от Стороны-отправителя, является соответствующим исполнением стороной – отправителем обязательства о досудебном урегулировании спора по истине Договору.


^ 12. Срок деяния Договора

12.1. Реальный Договор вступает в силу с даты Извещение о проведении запроса котировок его подписания и действует по 29 ноября 2013 года.

12.2. Окончание срока деяния реального Договора не высвобождает стороны от гарантийных и неисполненных денежных обязанностей по истине Договору и от ответственности за его нарушения, если таковые Извещение о проведении запроса котировок имели место при выполнении критерий реального Договора.


^ 13. Заключительные положения

13.1. Реальный Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, 1 (один) из их находится у Заказчика и 1 (один) у Подрядчика.

13.2. Дела, возникающие из Извещение о проведении запроса котировок реального Договора и не урегулированные им, регулируются законодательством Русской Федерации.

13.3. Вся относящаяся к истинному Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на российском языке.

13.4. Все Приложения к истинному Извещение о проведении запроса котировок Договору являются его неотъемлемой частью.

13.5. Любые извещения и претензии, которые одна Сторона направляет другой Стороне в согласовании с реальным Договором, высылаются заказным письмом, телеграммой, телексом либо телефаксом, средством электрической почты с неотклонимым Извещение о проведении запроса котировок доказательством получения.

13.6. Любые извещения и претензии, которые одна Сторона направляет другой Стороне в согласовании с реальным Договором, высылаются по адресам, обозначенным в разделе 15 «Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон» реального Договора Извещение о проведении запроса котировок с следующим представлением (направлением) оригинала документа.


^ 14. Список приложений

14.1. Истинные приложения являются неотъемлемой частью реального Договора:

Приложение 1: Техническое задание.


15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон







ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК




Полное наименование

Управление Федерального казначейства по Липецкой области








Короткое наименование

УФК по Липецкой Извещение о проведении запроса котировок области








Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4826003813







Код предпосылки постановки на учет (КПП)

482601001







Юридический адресок

398050, г.Липецк, ул.Международная, д.5








Почтовый адресок

398050, г.Липецк, ул.Международная, д.5








Номер расчетного счета

40105810200000010002







Номер лицевого счета

03461056460








Наименование банка

ГРКЦ ГУ Банка Рф по Извещение о проведении запроса котировок Липецкой области г.Липецк








БИК

044206001








Номер корреспондентского счета

-







Контактный телефон и ФИО исполнителя










Факс










Электрический адресок

ufk46lipetsk@mail.ru






ЗАКАЗЧИК:


_____________

М.П.


ПОДРЯДЧИК:


______________

М.П.




Приложение № 1

к Муниципальному Договору

№ __ от «___» ________2013 г.



        ^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Извещение о проведении запроса котировок разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства

по Липецкой области, размещенного по адресу:

Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23»



№ п Извещение о проведении запроса котировок.п.

Главные данные и требования

Содержание

1

Заказчик

Управление Федерального казначейства по Липецкой области.


2

Основание для проектирования


Истинное Техническое задание.

3

Цель проектирования

Подключение модуля электропитания «Контур-МЭ-30» к системе электропитания административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой Извещение о проведении запроса котировок области для увеличения категории надежности электроснабжения до 2-ой.


4

Положение объекта

399670, Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23.


5

Короткая черта объекта

Имеющееся двухэтажное здание с несущими кирпичными стенками. Подключению к системе запасного питания подлежат электроприемники Извещение о проведении запроса котировок, расположенные на втором этаже строения («Инвентаризационный план второго этажа здания» приложение №1 Технического задания).


6

Стадия проектирования

Одностадийное, рабочая документация.

7

Объем работ

1. Выбор площадки для установки. Модуль электропитания «Контур-МЭ-30» устанавливается во дворе административного строения («Инвентаризационный план земляного Извещение о проведении запроса котировок участка» приложение №2 Технического задания).

2. Подключение модуля электропитания «Контур-МЭ-30» к системе электропитания административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области: 2.1.Перерыв в электроснабжении административного строения в автоматическом режиме при выключении основного электропитания Извещение о проведении запроса котировок не должен превосходить времени включения дизель-генераторной установки модуля электропитания «Контур-МЭ-30».

2.2. Подключение модуля электропитания «Контур-МЭ-30» к системе электроснабжения административного строения должно осуществляться через разъемные муфты в отдельном шкафу, расположенном Извещение о проведении запроса котировок в конкретной близости с местом расположения модуля.

3. Управление подключением модуля электропитания «Контур-МЭ-30» в ручном и автоматическом режиме.

4. Система заземления контура электропитания «Контур-МЭ-30».

5. Молниезащита.

6. Подмена имеющегося вводно-распределительного устройства на новое.

7. Подмена Извещение о проведении запроса котировок имеющейся проводки строения.

8. Система оповещения об выключении/включении основного электроснабжения, включении / выключении ДГУ средством передачи смс – сообщения.


8

Состав разрабатываемой документации

1. Объяснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы.

2. Структурные схемы организации системы.

3. Спецификация оборудования Извещение о проведении запроса котировок системы.

4. Сметная документация.

5. Документы рабочего проекта (схемы соединений, монтажные схемы, смета и т.п.).


9

Согласование проекта

1. Согласовывать проектные решения на стадии проектирования с Заказчиком.

2. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение проектно-сметной документации Извещение о проведении запроса котировок, при согласовании с контролирующими службами с внесением своими силами, за собственный счёт нужных корректировок по просьбе инспекций.


10

Главные требования к разработке проекта

1. Проектирование вести с учетом имеющейся застройки, руководствуясь действующими нормативными документами, в согласовании с Извещение о проведении запроса котировок реальным «Техническим заданием».

2. Предоставить Заказчику согласованную проектно-сметную документацию в 4-х экземплярах на картонном носителе, 1экземпляр рабочего проекта в программке – AutoCAD либо эквивалент, совместимый с программным комплексом «AutoCAD».



Приложения:

1. Инвентаризационный план Извещение о проведении запроса котировок второго этажа строения на 1 листе в 1 экземпляре.

2. Инвентаризационный план земляного участка на 1 листе в 1экземпляре.

3. Техно документация на 29 листах в 1 экземпляре.





ЗАКАЗЧИК:

_____________

М.П.



ПОДРЯДЧИК:

______________

М.П.



Приложение №1

к Техническому заданию


Инвентаризационный план Извещение о проведении запроса котировок второго этажа строения




Приложение №2

к Техническому заданию


Инвентаризационный план земляного участка





Приложение № 4

к Уведомлению о проведении запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ Извещение о проведении запроса котировок-30» административного строения отдела № 5 Управления Федерального казначейства по Липецкой области, размещенного по адресу: Липецкая область, с. Доброе, ул. Международная, 23»

от 03.09.2013г.

Информация по обоснованию наибольшей цены договора

Наибольшая стоимость договора обосновывается данными, приобретенными от Извещение о проведении запроса котировок 3-х организаций, которые могут выполнить работы в согласовании с предметом запроса котировок методом получения среднего арифметического цен.

№ п.п.

Предмет договора

Наибольшая стоимость договора, руб.

Стоимость работ, руб.

Подрядчик №1 ОАО «Облремстройпроект»

09.08.2013

Подрядчик №2 ООО

«ИЦ-Виолан Извещение о проведении запроса котировок-Электро» 23.08.2013

Подрядчик №3 ООО «Энерго-Сервисная Компания» 23.08.2013

1

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации:

«Ввод в эксплуатацию модуля электропитания «Контур-МЭ-30» административного строения отдела №5 Управления Федерального казначейства»

129600,00

200000,00

88500,00

100300,00


Наибольшая стоимость договора: (200000+88500+100300)/3=129600 (100 20 девять тыщ Извещение о проведении запроса котировок 600) рублей 00 копеек.


Начальник административного отдела О.А. Макарова

izvlecheniya-iz-konstitucij-yustinia1-o-sostavlenii-digest-ob-ih-obnarodovanii-i-utverzhdenii-16-glava.html
izvlecheniya-iz-konstitucij-yustinia1-o-sostavlenii-digest-ob-ih-obnarodovanii-i-utverzhdenii-22-glava.html
izvlecheniya-iz-konstitucij-yustinia1-o-sostavlenii-digest-ob-ih-obnarodovanii-i-utverzhdenii-27-glava.html