Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12

Утверждено

Приказом ТУ Росфиннадзора

в Нижегородской области

№ _____ от «___» августа 2012 года


Уведомление О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 2.10/10.0-12


Наименование предмета размещения заказа: выполнение работ по текущему ремонту крыши гаража, размещенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, 47а.


Информация Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 о муниципальном заказчике:

Наименование: Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Нижегородской области (ТУ Росфиннадзора в Нижегородской области).

^ Почтовый адресок: Русская Федерация, 603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 48.

Контактное лицо: Мартынова Галина Валерьевна, контактный Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 телефон 437-08-60.

^ Адресок электрической почты: byx@rosfinnadzor-nn.ru.


Источник финансирования: федеральный бюджет.


Систематизация продуктов, работ и услуг (ОКДП): 4540123 «Устройство рулонных кровель».


Наибольшая стоимость договора: 93 713,26 рублей (девяносто три тыщи семьсот тринадцать Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 рублей 26 копеек).


Обоснование наибольшей цены: расчёт наибольшей цены договора представлен в виде локального сметного расчета (Приложении № 4 к истинному уведомлению о проведении запроса котировок).


Стоимость договора содержит в себе: все виды расходов, связанные с Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 исполнением Договора, в том числе расходы на выполнение всех работ, являющихся предметом запроса котировок, приобретение, транспортировку и хранение материалов (кроме материалов Муниципального заказчика), оборудования, приспособлений, нужных для выполнения работ, оплату всех других Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 расходов Подрядчика, связанных с исполнением Договора, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, пошлин, взносов и других платежей, которые являются неотклонимыми в силу Закона.

^ Стоимость договора, обозначенная в котировочной заявке, не должна Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 превосходить наивысшую стоимость договора, обозначенную в уведомлении о проведении запроса котировок.

Фаворит запроса котировок, применяющий облегченную систему налогообложения (освобожденный от уплаты НДС), представляет Муниципальному заказчику в течение 2-х дней со Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 денька опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном веб-сайте извещение о применении облегченной системы налогообложения.


Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предвидено. Оплата делается по факту выполнения работ в полном объеме Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 на основании подписанного акта выполненных работ по форме КС-2, справки о цены выполненных работ по форме КС-3, в течение 20 (20) банковских дней со денька предоставления подрядчиком счета-фактуры (и/либо счета).


Информация Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 о предмете размещения заказа:

Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту крыши гаража, размещенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, 47а.


^ Условия выполнения работ: в согласовании с Техническим заданием Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 (Приложение 1 к истинному уведомлению о проведении запроса котировок).


Место выполнения работ: Русская Федерация, г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, 47а.


^ Сроки выполнения работ: со денька заключения договора по 24 сентября 2012 года. Подрядчик при выполнении договора Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 по согласованию с Муниципальным заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать итог Муниципальному заказчику.


^ Срок и объем гарантии на выполненные работы:

-на весь объем выполненных работ - 2 (два) года с момента подписания Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 акта выполненных работ Муниципальным заказчиком. В случае обнаружения изъянов после приемки объекта в эксплуатацию исправление изъянов делается за счет Подрядчика.

-на используемые материалы и оборудование – в согласовании со сроками, установленными их производителями.


^ Требование к Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 участникам размещения заказа: отсутствие в реестре нерадивых поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


Котировочная заявка, поданная участником размещения заказа, который не является субъектом малого предпринимательства, комиссией не рассматривается.


Котировочные заявки принимаются Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 по адресу: Русская Федерация, 603006, г.Н.Новгород,
ул. Грузинская, д.48 – приемная ТУ Росфиннадзора в Нижегородской области, по рабочим денькам
с 29 августа 2012 года по 04 сентября 2012 года, с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12., в пятницу
с 08 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин. (обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 по столичному времени).


Заявки подаются по установленной форме (Приложение 2 к истинному уведомлению о проведении запроса котировок) на российском языке в письменной Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 форме либо в форме электрического документа, с указанием наименования запроса котировок. Внесение конфигураций в поданную заявку не допускается.


В форме электрического документа котировочные заявки принимаются Муниципальным заказчиком в согласовании с Федеральным законом № 63-ФЗ от Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 06.04.2011 года «Об электрической подписи» по электрическому адресу: byx@rosfinnadzor-nn.ru. Заявка на роль в запросе котировок в форме электрического документа (каждый файл, входящий в состав заявки на роль в запросе Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 котировок) должна быть подписана электрической цифровой подписью Участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого сделан удостоверяющим центром и занесён в Единый муниципальный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 согласовании с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 года «Об электрической подписи». В случае подачи заявки на роль в запросе котировок в форме электрического документа средством электрической почты в теме сообщения указывается наименование Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 запроса котировок, на роль в каком подается данная заявка.


Муниципальный договор может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней со денька размещения на официальном веб-сайте протокола рассмотрения и оценки Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 котировочных заявок и не позже чем через 20 (20) дней со денька подписания обозначенного протокола.


Приложение: 1. Техническое задание на 3 л. в 1 экз.;

2. Котировочная заявка на 1 л. в 1 экз.;

3. Проект муниципального договора на 13 л. в 1 экз.;

4. Локальный сметный Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 расчет на 24 л. в 1 экз.

Приложение 1

к уведомлению о проведении

запроса котировок


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Условия выполнения Работ:

Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ в серьезном согласовании с данным Техническим заданием и локальным сметным Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 расчетом (Приложение № 4 к истинному уведомлению о проведении запроса котировок) без права внесения изменении в обозначенные виды и объемы работ. Подрядчик при выполнении договора по согласованию с Муниципальным заказчиком имеет право досрочно выполнить работы Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 и сдать объект Муниципальному заказчику. Работы осуществляются из материалов Подрядчика кроме материалов, предоставляемых Муниципальным заказчиком.


Сохранность имущества и помещений:

Подрядчик должен принять все меры по обеспечению сохранности имущества Муниципального заказчика и помещений, где Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 будут выполняться работы.

Подрядчик должен вовремя поставить в известность Муниципального заказчика об найденных недостатках имущества Муниципального заказчика и зафиксировать обнаруженные недостатки.

Подрядчик несет ответственность за всякое упущение и другие деяния при Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 производстве работ, повлекшие за собой утрату либо повреждение имущества Муниципального заказчика.

Подрядчик должен убрать за счет собственных сил и средств допущенные им недочеты, упущения, повреждения, причиненные имуществу Муниципального заказчика вследствие производственных Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, рецептурных либо других недочетов работы.

При выполнении кровельных работ Подрядчик не должен допускать протечек в помещения строения.


Требования к безопасности выполняемых работ: безопасность работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 предмету договора. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, также локализацию и малый вред при появлении Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 аварий.


Качество работ и материалов: Работы нужно выполнить в серьезном согласовании с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, также другими действующими на местности РФ нормативными актами по предмету договора Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12.

Подрядчик должен использовать при выполнении работ только материалы и оборудование, отвечающие муниципальным эталонам, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и имеющие надлежащие сертификаты, паспорта свойства и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 входной контроль. Подрядчик должен предоставить Муниципальному заказчику копии вышеуказанных документов до начала выполнения работ.


^ Объем выполняемых работ:

№ п.п

Наименование, свойства работ и издержек

Ед. изм.

Кол-во

1

Чистка поверхности кровли от бытового Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 мусора

т

0,3

2

Выравнивание мест просадки кровельного ковра методом наклейки нескольких слоев кровельного материала, шириной общего слоя до 30 мм, с внедрением битумной мастики (праймера)

м²

23

3

Вскрытие в кровле воздушных и водяных пузырей с следующей их заделкой

м²

18

4

Частичная подборка Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 старенького покрытия из наплавляемых материалов

м²

10

5

Наполнение битумной мастикой и рулонным материалом мест подборки покрытия до уровня сохраняемого кровельного ковра

м²

10

6

Заделка трещинок кровельным материалом с внедрением битумной мастики

м²

6

7

Устройство отверстий в Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 бетонном перекрытии под установку дефлекторов

м²

0,5

8

Установка цилиндрических дефлекторов на плоской крыше

шт

2

9

Устройство плоской кровли из наплавляемых материалов в один слой

м²

184

10

Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к кирпичным столбам на высоту 1м

м²

6,4

11

Устройство Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 воздушных заслонок под дефлекторами на потолке снутри помещения гаража

шт

2

12

Прокладка электронного провода в гофрированной трубе с креплением к стенке и потолку с подключением заслонок к электросети

м

40


13

Погрузка, разгрузка и вывоз строительного мусора с Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 местности гаража

т

0,6


Свойства материалов, применяемых при выполнении работ

№ п/п

Наименование материала (оборудования)

^ Многофункциональные и высококачественные свойства

1.

Мастика водоизоляционная

(праймер),

185 кг.

  • крепкость сцепления: более 0,4 МПа;

  • крепкость на сдвиг: более 2Н/м;

  • температура размягчения: не ниже 80°С.

2.

Дефлектор вентиляционный ЦАГИ Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, 2 шт.


  • материал: нержавеющая сталь, толщина стали – более 1 мм, менее 3 мм;

  • высота дефлектора: более 640 мм, менее 750 мм;

  • размеры цилиндра (корпуса): поперечник - более 730 мм, менее 750 мм; высота: - более 450 мм, менее 500 мм;

  • поперечник воздуховода (фланца Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12): более 400 мм, менее 500 мм;

  • поперечник высшей части конуса: более 500 мм, менее 550 мм.

3.

Воздушная заслонка с электроприводом,

2 шт.

  • форма заслонки: прямоугольная;

  • размеры внутренние: длина – более 400 мм, менее 600 мм; ширина – более 400 мм, менее 600 мм Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12; высота: более 250 мм, менее ;

  • количество присоединительных фланцев к потолку: более 4;

  • количество лопаток заслонки: более 2-ух;

  • наличие привода: электропривод;

  • наличие возвратимой пружины: непременно.

4.

Провод электронный,

40 м.

  • тип кабеля: силовой;

  • соответствие: ГОСТ 16442-80;

  • материал Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 жил: медная проволока;

  • сечение и количество жил: - 3х2,5 мм²;

  • изоляция: поливинилхлоридный пластикат;

  • оболочка: поливинилхлоридный пластикат.

5.

Труба гофрированная,

40 м.

  • материал: поливинилхлорид, не поддерживающий горение;

  • поперечник: более 16 мм, менее 20 мм.

6.

Дюбель-хомут,

80 шт.

  • материал: поливинилхлорид;

  • размер Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 захвата: должен соответствовать поперечнику трубы гофрированной.

Материалы, предоставляемые заказчиком

1.

Кровельный наплавляемый материал для подкладки

  • марка/тип: подкладочный;

  • база: стеклоткань;

  • покрытие: битумно-полимерная смесь;

  • толщина: 2,5 мм;

  • крепкость на разрыв: более 80 кг/см;

  • теплостойкость: не Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 ниже + 80°С.

2.

Кровельный наплавляемый материал

  • марка: Линокром К ТКП;

  • база: стеклоткань;

  • покрытие: битумно-полимерная смесь;

  • верхний слой защиты (посыпка): крупно-зернистый гранулянт;

  • толщина: 3,7 мм;

  • теплостойкость: не ниже +80°С.




^ Фирменный бланк участника Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 размещения заказа

(для юридических лиц) по желанию

Приложение 2

к уведомлению о проведении

запроса котировок

^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

  1. В согласовании с критериями запроса котировок направляем котировочную заявку на выполнение работ по текущему ремонту крыши гаража размещенного по адресу: г.Нижний Новгород Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, ул.Генкиной, 47а.




  1. О для себя сообщаем последующие сведения:

    1.

    Наименование организации (для юридических лиц)/

    Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)




    2

    Место нахождения (для юридических лиц)/

    место проживания (для физических лиц)




    3.

    Банковские реквизиты




    4.

    Идентификационный номер Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 налогоплательщика либо в согласовании с законодательством соответственного зарубежного страны аналог идентификационного номера налогоплательщика (для зарубежного лица)




  2. Исследовав уведомление о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия договора, обозначенные Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 в уведомлении о проведении запроса котировок и приложениях к нему, по стоимости, предложенной нами в истинной котировочной заявке.


Стоимость договора: ______ руб. (указать цифрами)


Стоимость договора содержит в себе все виды расходов, связанные с Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 исполнением Договора, в том числе расходы на выполнение всех работ, являющихся предметом запроса котировок, приобретение, транспортировку и хранение материалов (кроме материалов Муниципального заказчика), оборудования, приспособлений, нужных для выполнения работ, оплату всех других расходов Подрядчика Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, связанных с исполнением Договора, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, пошлин, взносов и других платежей, которые являются неотклонимыми в силу Закона.


Управляющий

(либо другое уполномоченное лицо) (указать должность) ____________ _______________

(подпись) (ФИО)

М Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12.П. (для юридически лиц)


Все строчки формы должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответственная условиям запроса котировок.

Приложение 3

к уведомлению о проведении

запроса котировок


Муниципальный Договор Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 № ________ (ПРОЕКТ)


г. Нижний Новгород "___" __________ 2012 г.


От имени Русской Федерации Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Нижегородской области, в лице управляющего управления Машковцева Олега Александровича, действующего на основании Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 Положения о Территориальном управлении Федеральной службы Финансово-бюджетного надзора в Нижегородской области, утвержденного приказом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 28.06.2006
№ 62, именуемое в предстоящем «Государственный заказчик», с одной стороны, и ______________ (указывается наименование организации), в Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 лице ____________________(указывается лицо, действующее от имени организации и его должность), действующего на основании ___________________(указывается на основании чего действует), именуемое в предстоящем «Подрядчик», с другой стороны, дальше вкупе называемые «Стороны», на основании Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 решения Единой комиссии (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ______), заключили реальный Муниципальный договор (дальше - Договор) о нижеследующем:

^ ПРЕДМЕТ Договора Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик воспринимает на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту крыши Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 гаража размещенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, 47а. (дальше – Работы, Объект).

    1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик воспринимает на себя компанию и создание Работ на Объекте в согласовании с локальным сметным Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 расчетом (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложением № 2), окончательную сдачу Объекта Муниципальному заказчику, также устранение недочетов и изъянов, выявленных в процессе выполнения Работ и гарантийной эксплуатации Объекта.

    2. Стороны подтверждают, что рассматривают Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 обязательное соблюдение Подрядчиком требований локального сметного расчета как существенное условие Договора.



^ Стоимость Договора. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Стоимость Договора определена по итогам запроса котировок и составляет __________ (указать цифрами и прописью), в т.ч. НДС - ____ (указать в процентах Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12). В случае если НДС не облагается указать, на основании какой статьи Налогового Кодекса.

Стоимость договора содержит в себе все виды расходов, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на выполнение Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 всех работ, являющихся предметом запроса котировок, приобретение, транспортировку и хранение материалов (кроме материалов Муниципального заказчика), оборудования, приспособлений, нужных для выполнения работ, оплату всех других расходов Подрядчика, связанных с исполнением Договора, уплату налогов Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 (в т.ч. НДС), сборов, пошлин, взносов и других платежей, которые являются неотклонимыми в силу Закона.

    1. Стоимость Договора является жесткой на весь период деяния реального Договора и не может быть изменена, кроме случаев Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, предусмотренных действующим законодательством и реальным Договором.

    2. Стоимость Договора может быть снижена по соглашению Сторон без конфигурации предусмотренного Договором объёма Работ и других критерий выполнения Договора.

    3. Все расчеты по истине Договору Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 осуществляются в безналичной форме.

    4. Платежи по истине Договору осуществляются в русских рублях.

    5. Авансирование не предвидено. Оплата делается по факту выполнения работ в полном объеме на основании подписанного акта выполненных работ по форме Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 КС-2, справки о цены выполненных работ по форме КС-3, в течение 20 (20) банковских дней со денька предоставления подрядчиком счета-фактуры (и/либо счета).

    6. Подрядчик подтверждает, что на сто процентов ознакомлен о расходах, которые на Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 него возлагаются.

    7. Оплата Работ в согласовании с реальным Договором осуществляется за счет средств федерального бюджета.



^ 3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    1. Срок выполнения Работ: со денька заключения договора по 24 сентября 2012 года. Подрядчик при выполнении договора по Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 согласованию с Муниципальным заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать итог Муниципальному заказчику.

    2. Место выполнения Работ: Русская Федерация, г. Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 48,
      7 этаж.

    3. Датой приёмки результатов Работ Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 считается дата подписания акта выполненных работ Муниципальным заказчиком.




  1. ^ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. Муниципальный заказчик:

      1. обязуется передать Подрядчику сведения и документы, нужные для соответствующего выполнения последним принятых на себя обязанностей;

      2. обязуется после проверки свойства Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 и объема выполненных Работ разглядеть и подписать акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о цены выполненных работ по форме КС-3;

      3. обязуется оплатить выполненные Работы Подрядчиком в порядке, предусмотренном пт 2.6. реального Договора;

      4. вправе Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 завлекать к приемке выполненных Работ, проверке технологии и свойства ремонтных Работ посторонние организации;

      5. вправе приостанавливать Работы в случае:

      1. вправе запрашивать всякую информацию в целях выполнения реального Договора;

      2. вправе производить контроль за выполнением Работ.

    1. Подрядчик:

      1. обязуется Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 выполнить Работы в полном объеме, отменно и в сроки, предусмотренные реальным Договором, и сдать Муниципальному заказчику Объект;

      2. обязуется вовремя и за собственный счет убрать недочеты и недостатки, выявленные при приемке Работ, также Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 в период гарантийной эксплуатации Объекта;

      3. обязуется обеспечить выполнение Работ на Объекте необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, строительной техникой;

      4. обязуется обеспечить нужные мероприятия по технике безопасности и охране среды в согласовании Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 с действующим законодательством и нормативными актами во время проведения Работ;

      5. обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, нужные для выполнения Работ по истине Договору;

      6. обязуется Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 обеспечить соответствующую охрану материалов, оборудования и другого имущества на Объекте от начала Работ до подписания акта выполненных работ;

      7. обязуется принять все меры по обеспечению сохранности имущества Муниципального заказчика и помещений, где будут выполняться работы Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12;

      8. обязуется вовремя поставить в известность Муниципального заказчика об найденных недостатках имущества Муниципального заказчика и зафиксировать обнаруженные недостатки;

      9. обязуется убрать за счет собственных сил и средств допущенные им недочеты, упущения, повреждения, причиненные Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 имуществу Муниципального заказчика вследствие производственных, рецептурных либо других недочетов Работ;

      10. при выполнении кровельных работ Подрядчик не должен допускать протечек в помещения строения;

      11. обязуется производить периодическую в период ремонта, а по окончании Работ Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 - окончательную уборку рабочих мест и Объекта в целом. Производить вывоз строительного мусора с местности строения, в каком выполняются Работы;

      12. обязуется исполнять приобретенные в процессе выполнения Работ указания Муниципального заказчика, если таковые указания Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 не противоречат условиям реального Договора и не представляют собой вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

      13. обязуется передать Муниципальному заказчику до начала выполнения Работ сертификаты, паспорта свойства и другие документы, удостоверяющие качество материалов и Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 оборудования, применяемых при выполнении Работ;

      14. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика сведения и документы, нужные для соответствующего выполнения принятых на себя обязанностей.



^ 5. Создание РАБОТ
5.1. С момента Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 начала Работ и до их окончания Подрядчик производит выполнение Работ на Объекте в согласовании с критериями реального Договора.

5.2. Муниципальный заказчик назначает собственного представителя на Объекте, который от его имени вместе с Подрядчиком производит приёмку выполненных Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 Работ по акту выполненных работ.

5.3. Муниципальный заказчик производит надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков и свойства Работ, также проводит проверку соответствия применяемых материалов и оборудования условиям реального Договора.

5.4. Если Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 закрытие укрытых Работ выполнено без доказательства Муниципальным заказчиком либо он не был информирован об этом либо информирован с запозданием, то, по его требованию, Подрядчик должен за собственный счет вскрыть всякую часть Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 укрытых Работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а потом вернуть ее.

5.5. Все Работы должны быть выполнены с соответствующим качеством в согласовании с локальным сметным расчётом и СНиП, ГОСТ, ТУ, ВСН, НПБ, ППБ, СанПиН, СП Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 и другими нормативными документами по предмету Договора.

5.6. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без роста цены Работ должен в согласованный срок убрать замечания Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 Муниципального заказчика.


^ 6. ПРИЕМКА РАБОТ

    1. Приемка Работ осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 2 дней со денька представления акта выполненных работ.

    2. Муниципальный заказчик подписывает со собственной стороны акт выполненных работ либо пишет целевый отказ от Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 его подписания.

    3. Подрядчик должен разглядеть и убрать замечания в срок, обозначенный Муниципальным заказчиком.

    4. Подписанный меж Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт выполненных работ по Договору является основанием для оплаты исполненных обязанностей по Договору Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12.


^ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение критерий реального Договора в согласовании с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных реальным Договором, Муниципальный заказчик вправе востребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12) начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного реальным Договором, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного реальным Договором срока выполнения обязательства. Размер таковой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается реальным Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 Договором в размере одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации.

7.3. В случае просрочки выполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного реальным Договором, Подрядчик вправе востребовать уплату неустойки Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного реальным Договором, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного реальным Договором срока выполнения обязательства. Размер таковой неустойки (штрафа Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, пени) устанавливается реальным Договором в размере одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не высвобождает Стороны от выполнения собственных обязанностей.

7.5. Расходы по Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 возмещению вреда, нанесенного третьему лицу в итоге производства Работ компенсируется Подрядчиком, который во всех случаях воспринимает срочные меры по ликвидации нанесенного вреда, в том числе в случаях, когда надлежащие издержки Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 могут быть отнесены на счёт Муниципального заказчика, при своевременном информировании Муниципального заказчика о предполагаемых действиях.

7.6. Подрядчик в полном объеме компенсирует Муниципальному заказчику вред, понесенный из-за плохого выполнения Подрядчиком Работ по Договору Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12.

7.7. Подрядчик несет ответственность за всякое упущение и другие деяния при производстве Работ, повлекшие за собой утрату либо повреждение имущества Муниципального заказчика, в порядке, предусмотренном п. 4.2.9 реального Договора.

7.8. Подрядчик несет полную ответственность за корректность технических Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 решений, деяния и упущения при выполнении Работ по истине Договору.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязанностей по истине Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, публичных явлений, военных действий и иных событий неодолимой силы, и если эти происшествия конкретно воздействовали на выполнение реального Договора. Срок выполнения обязанностей по истине Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действовали происшествия Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 неодолимой силы, также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Любая из Сторон должна письменно уведомить другую Сторону о пришествии или прекращении событий неодолимой силы в течение 3-х дневного срока со денька их пришествия, с приложением документов Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, подтверждающих их пришествие или прекращение.

7.10. Если происшествия неодолимой силы либо их последствия продолжаются более 3-х месяцев, Подрядчик и Муниципальный заказчик подписывают дополнительное соглашение к истинному Договору, где определяются обязательства Сторон Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 по продолжению выполнения обязанностей по Договору. В случае если Стороны не сумеют условиться в течение 1-го месяца, то любая из Сторон вправе востребовать расторжения Договора.

^ ГАРАНТИЯ Свойства РАБОТ
8.1. Гарантии свойства распространяются на Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 все Работы, выполненные Подрядчиком по истине Договору.

8.2. Подрядчик гарантирует:

8.3. Срок гарантии на выполненные Работы – 2 года со денька подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, на материалы – в согласовании со сроками, установленными их производителями.

8.4. Недочеты Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 (недостатки), допущенные Подрядчиком и обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком безвозмездно. Наличие недочетов (изъянов) и сроки их устранения фиксируются обоесторонним актом.

8.5. При отказе Подрядчика от составления либо подписания акта Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 найденных недочетов (изъянов) Муниципальный заказчик составляет однобокий акт на базе квалифицированной экспертизы.


^ 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Если другое прямо не предвидено действующим законодательством Русской Федерации, или Договором, также другим образом не согласовано Сторонами, все Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 споры и разногласия, возникающие меж Сторонами в связи с исполнением обязанностей по истине Договору, разрешаются Сторонами методом переговоров, со сроком рассмотрения извещений и претензий не выше 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров методом переговоров Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный трибунал Нижегородской области.

9.2. Недействительность отдельных пт Договора, других соглашений Сторон, связанных с исполнением Договора, подтвержденная вступившим в легитимную силу Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 решением суда и (либо) другого уполномоченного органа власти, не влечёт бесспорной недействительности других положений Договора, но может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие общепризнанных Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 недействительными положений Договора.


  1. ^ СРОК Деяния Договора

    1. Реальный Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязанностей.

    2. Реальный Договор может быть расторгнут досрочно Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

    3. Расторжение Договора в согласовании с положениями части 8 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг для Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 муниципальных и городских нужд» допускается по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным штатским законодательством РФ.

Причинами, по которым Муниципальный заказчик вправе востребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков и побудить к расторжению Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 договора, являются:

    1. Окончание срока деяния Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 реального Договора не высвобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
^ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Подрядчик не имеет права реализовать либо другим образом передать применяемые или созданные для выполнения обязанностей по истине Договору документацию, либо Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 отдельные ее части третьему лицу без письменного разрешения Муниципального заказчика.

    2. Работы, не предусмотренные Договором и выполненные без письменного согласования с Муниципальным заказчиком, к оплате не принимаются.

    3. Все дополнения и конфигурации к Договору Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Русской Федерации, также обозначенных в Договоре, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

    4. Во всем остальном, что не предвидено реальным Договором, используются Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 нормы законодательства Русской Федерации.

    5. Стороны должны извещать друг дружку об изменении сведений, обозначенных в пт 12 реального Договора не позже 10 (10) дней со денька их конфигураций.

    6. Договор составлен в письменной форме на российском языке Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 в 2-ух экземплярах равной юридической силы (по одному – для каждой из Сторон).

    7. Во всем, что не урегулировано положениями Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Русской Федерации.

    8. Все обозначенные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12.


Приложения: 1. Локальный сметный расчёт;

2. Техническое задание.


  1. ^ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН




Муниципальный заказчик:


ТУ Росфиннадзора

в Нижегородской области


Адресок: 603006, г. Нижний Новгород,

ул. Грузинская, д.48.

^ ИНН/КПП 5260136235/526001001

л/с: 03321776670 в Управлении Федерального казначейства Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 по Нижегородской области

р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка Рф по Нижегородской области г. Нижнего Новгорода

БИК: 042202001

ОКПО 73935827


Управляющий управления



Подрядчик:


^ Организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование)


Юридический адресок

Почтовый адресок, индекс, телефон,

ИНН, КПП, ОГРН

наименование Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 банка, расчётный счёт банка, корреспондентский счёт банка, БИК, лицевой счёт и другие банковские реквизиты



__________________________/О.А. Машковцев/

М.П.



_____________________/___________/

М.П.

Приложение 1

к муниципальному договору

№____ от «__»__________2012 года


Локальный сметный расчёт


Приложение 2

к муниципальному договору

№____ от «__»__________2012 года


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 ЗАДАНИЕ


Условия выполнения Работ:

Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ в серьезном согласовании с данным Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 4 к Договору) без права внесения изменении в обозначенные виды и объемы работ. Подрядчик Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 при выполнении договора по согласованию с Муниципальным заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Муниципальному заказчику. Работы осуществляются из материалов Подрядчика кроме материалов, предоставляемых Муниципальным заказчиком.


Сохранность имущества и помещений Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12:

Подрядчик должен принять все меры по обеспечению сохранности имущества Муниципального заказчика и помещений, где будут выполняться работы.

Подрядчик должен вовремя поставить в известность Муниципального заказчика об найденных недостатках имущества Муниципального Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 заказчика и зафиксировать обнаруженные недостатки.

Подрядчик несет ответственность за всякое упущение и другие деяния при производстве работ, повлекшие за собой утрату либо повреждение имущества Муниципального заказчика.

Подрядчик должен убрать за счет собственных Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 сил и средств допущенные им недочеты, упущения, повреждения, причиненные имуществу Муниципального заказчика вследствие производственных, рецептурных либо других недочетов работы.

При выполнении кровельных работ Подрядчик не должен допускать протечек в помещения строения Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12.


Требования к безопасности выполняемых работ: безопасность работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету договора. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, также локализацию и малый вред при появлении аварий.


Качество работ и материалов: Работы нужно выполнить в серьезном согласовании с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, ППБ, СанПиН, также другими действующими на местности РФ нормативными актами по предмету договора.

Подрядчик должен использовать при выполнении работ только материалы и оборудование, отвечающие муниципальным эталонам, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 и имеющие надлежащие сертификаты, паспорта свойства и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Подрядчик должен предоставить Муниципальному заказчику копии вышеуказанных документов до начала выполнения работ.


^ Объем выполняемых работ Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12:

№ п.п

Наименование, свойства работ и издержек

Ед. изм

Кол-во

1

Чистка поверхности кровли от бытового мусора

т

0,3

2

Выравнивание мест просадки кровельного ковра методом наклейки нескольких слоев кровельного материала, шириной общего слоя до 30 мм, с внедрением битумной мастики (праймера)

м Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12²

23

3

Вскрытие в кровле воздушных и водяных пузырей с следующей их заделкой

м²

18

4

Частичная подборка старенького покрытия из наплавляемых материалов

м²

10

5

Наполнение битумной мастикой и рулонным материалом мест подборки покрытия до уровня сохраняемого кровельного ковра

м Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12²

10

6

Заделка трещинок кровельным материалом с внедрением битумной мастики

м²

6

7

Устройство отверстий в бетонном перекрытии под установку дефлекторов

м²

0,5

8

Установка цилиндрических дефлекторов на плоской крыше

шт

2

9

Устройство плоской кровли из наплавляемых материалов в один слой

м²

184

10

Устройство Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 примыканий кровли из наплавляемых материалов к кирпичным столбам на высоту 1м

м²

6,4

11

Устройство воздушных заслонок под дефлекторами на потолке снутри помещения гаража

шт

2

12

Прокладка электронного провода в гофрированной трубе с креплением к стенке и потолку с Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 подключением заслонок к электросети

м

40


13

Погрузка, разгрузка и вывоз строительного мусора с местности гаража

т

0,6


Свойства материалов, применяемых при выполнении работ

№ п/п

Наименование материала (оборудования)

^ Многофункциональные и высококачественные свойства

1.

Мастика водоизоляционная

(праймер),

185 кг.

  • крепкость сцепления: более 0,4 МПа;

  • крепкость Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 на сдвиг: более 2Н/м;

  • температура размягчения: не ниже 80°С.

2.

Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, 2 шт.


  • материал: нержавеющая сталь, толщина стали – более 1 мм, менее 3 мм;

  • высота дефлектора: более 640 мм, менее 750 мм;

  • размеры цилиндра (корпуса): поперечник Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 - более 730 мм, менее 750 мм; высота: - более 450 мм, менее 500 мм;

  • поперечник воздуховода (фланца): более 400 мм, менее 500 мм;

  • поперечник высшей части конуса: более 500 мм, менее 550 мм.

3.

Воздушная заслонка с электроприводом,

2 шт.

  • форма заслонки Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12: прямоугольная;

  • размеры внутренние: длина – более 400 мм, менее 600 мм; ширина – более 400 мм, менее 600 мм; высота: более 250 мм, менее ;

  • количество присоединительных фланцев к потолку: более 4;

  • количество лопаток заслонки: более 2-ух;

  • наличие привода Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12: электропривод;

  • наличие возвратимой пружины: непременно.

4.

Провод электронный,

40 м.

  • тип кабеля: силовой;

  • соответствие: ГОСТ 16442-80;

  • материал жил: медная проволока;

  • сечение и количество жил: - 3х2,5 мм²;

  • изоляция: поливинилхлоридный пластикат;

  • оболочка: поливинилхлоридный пластикат.

5.

Труба гофрированная,

40 м.

  • материал: поливинилхлорид Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12, не поддерживающий горение;

  • поперечник: более 16 мм, менее 20 мм.

6.

Дюбель-хомут,

80 шт.

  • материал: поливинилхлорид;

  • размер захвата: должен соответствовать поперечнику трубы гофрированной.

Материалы, предоставляемые заказчиком

1.

Кровельный наплавляемый материал для подкладки

  • марка/тип: подкладочный;

  • база: стеклоткань Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12;

  • покрытие: битумно-полимерная смесь;

  • толщина: 2,5 мм;

  • крепкость на разрыв: более 80 кг/см;

  • теплостойкость: не ниже + 80°С.

2.

Кровельный наплавляемый материал

  • марка: Линокром К ТКП;

  • база: стеклоткань;

  • покрытие: битумно-полимерная смесь;

  • верхний слой защиты (посыпка): крупно-зернистый Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 гранулянт;

  • толщина: 3,7 мм;

  • теплостойкость: не ниже +80°С.




Муниципальный заказчик:

Подрядчик:


ТУ Росфиннадзора

в Нижегородской области



Указывается наименование организации

Управляющий управления


______________________/О.А. Машковцев/


М.П.

Указывается должность


____________________ указывается ФИО

М.П.

Приложение 4

к уведомлению о проведении

запроса котировок


Локальный сметный Извещение о проведении запроса котировок №10/10. 0-12 расчёт расположен в виде отдельного файла на веб-сайте: www.zakupki.gov.ru



izvlechenie-i-vospolnenie.html
izvlechenie-iz-kompyutera-sistemnogo-vremeni-i-dati-statya.html
izvlechenie-nablyudenij-iz-izobrazheniya-g-poyasnitelnaya-zapiska-k-diplomnomu-proektu-na-temu.html