Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту

Уведомление о проведении открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту


Дата публикации уведомления: 9 июля 2013 года

Предмет конкурса: право заключения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома.

Адресок многоквартирного дома: Республика Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Мордовия, г. Темников, улица Белинского, дом 29.

Работы:

-Ремонт кровли.

- Ремонт фасада.

-Ремонт внутренних инженерных систем электро-,  водоснабжение, установка коллективных (общедомовых) устройств учета употребления ресурсов (прохладной воды, термический и электронной энергии)

Заказчик: Управляющая Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту организация ООО «Коммунальник»

ИНН 1319000818

Республика Мордовия, г. Темников, ул. Белинского, д.18

контактное лицо: Кудаков Н.В.

8(83445)2-45-86.

^ Устроитель конкурса: КМУ Администрация Темниковского городского поселения Темниковского городского района Республики Мордовия

Республика Мордовия, г. Темников, ул Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту. Кирова, д.26

8(83445) 2-28-80, temngoradm@bk.ru

контактное лицо: Афонин В.В.

Исходная (наибольшая) стоимость контракта подряда: 1 250 000 -00 (Один миллион двести 50 тыщ рублей 00 копеек)

^ Дата начала работ: С момента подписания Контракта подряда

Дата и  время  вскрытия Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конвертов: 22 июля 2013 г. 10:00 часов (время столичное)

Место, дата и время вскрытия  конвертов с заявками: Республика Мордовия, г. Темников, ул. Кирова, д. 26, каб.110 «22» июля 2013 г. 10:00 часов (время столичное)

^ Официальное уведомление и конкурсная документация размещены Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту на веб-сайте www.temnikovrm.ru


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Коммунальник»

____________Кудаков Н.В.

01 июля 2012 года

Открытый конкурс по вербованию подрядных организаций для выполнения работ по серьезному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу:

^ Республика Мордовия Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, г. Темников, ул. Белинского , д. 29


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома


1. Общие положения

1.1.     Предметом реального конкурса является право заключения контракта подряда на выполнение последующих Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту работ по серьезному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу: Республика Мордовия, г.Темников, ул.Белинского д.29 - ремонт внутренних инженерных систем (включая установку ПУ ), ремонт кровли , и ремонт фасада.

^ Заказчиком является ООО «Коммунальник»

Устроителем Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурса является: КМУ Администрация Темниковского городского поселения  Темниковского городского района Республики Мордовия

1.4.   Начальная (наибольшая) стоимость контракта подряда 1 250 000 -00 (Один миллион двести 50 тыщ рублей 00 копеек), в том числе НДС 181 862  рубля 99 копеек.

1.5.    Крайним сроком подачи конкурсных заявок Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту является денек и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 431220, Республика Мордовия, г. Темников, ул. Кирова, д. 26, каб.110.

часы работы с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту.

1.6.    Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «22» июля  2013 года по адресу: 4312200, Республика Мордовия, г. Темников, ул. Кирова, д. 26, каб.110. На функцию вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на роль Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту в конкурсе. Возможности представителя должны быть доказаны доверенностью.

1.7.     Официальное уведомление о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.temnikovrm.ru

не позже, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8.   Участники конкурса  не предоставляют Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту обеспечение заявки.

1.9.   Официальные результаты открытого конкурса публикуются на Интернет-сайте www.temnikovrm.ru

в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.  Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к истинной конкурсной документации Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.11. Должностное лицо устроителя конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Пикина Н.В. тел 8(83445) 2-28-80, temngoradm@bk.ru


^ 2. Требования к участникам конкурса

Для роли Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту в конкурсе допускаются участники, надлежащие последующим требованиям:

2.1.  деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

2.2.  у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту внебюджетными фондами;

2.3.  участник не должен находиться в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре нерадивых поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра нерадивых поставщиков и о требованиях к Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра нерадивых поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Русской Федерации от 15.05.2007 № 292.

^ 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на роль в Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурсе

3.1.   Для роли в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к истинной конкурсной документации с приложением последующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к истинной конкурсной документации;

3.1.2. документ Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, подтверждающий возможности лица на воплощение действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к истинной конкурсной документации;

3.1.3. документ либо копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предвидено конкурсной Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту документацией);

3.1.4.  документы либо копии документов, подтверждающие опыт работы профессионалов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5.  копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для личных бизнесменов) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пт 7.2. истинной конкурсной Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту документации);

3.1.6.организационно-штатное расписание компании и (либо) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации профессионалов, которые планируются к вербованию для выполнения соответственных работ, и имеющих высшее Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях более 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, заверенная копия трудовой книги);

3.1.7.  нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными переменами и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Русской Федерации (для личных бизнесменов Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту);

3.1.8.  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9.  нотариально заверенная копия свидетельства о гос регистрации;

3.1.10. оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из Одного муниципального реестра юридических лиц (Одного муниципального реестра Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту личных бизнесменов), приобретенная не ранее чем за 6 месяцев до объявления конкурса;

3.1.11.  справка из налогового органа о размере задолженности участника по неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту последний календарный год, приобретенная не позже, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду либо видам работ, которые влияют на безопасность объектов серьезного Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, обозначенных в списке, утвержденном приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2.  Указанные документы являются неотклонимыми для представления.

3.3.  Представление документов, предусмотренных пт 3.1.4 – 3.1.12, конкурсной документации в составе ,заявки Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других подобных конкурсах в данном городском образовании (при условии, что устроителем обозначенных конкурсов являлась местная (городская) администрация) и срок их Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту деяния не истек, а содержащаяся в их информация не утратила собственный актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на роль в конкурсе Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту.

3.4.  Конкурсная заявка должна быть представлена устроителю конкурса в двойном конверте. На наружном конверте указывается предмет конкурса. Во наружный конверт вкладываются два внутренних конверта – один с оригиналом конкурсной заявки, а 2-ой с ее Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» либо «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адресок и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту входящих в ее состав документов не требуется.

3.5.  Конкурсная заявка доставляется участником при помощи почты, курьером либо лично, по адресу, обозначенному в пт 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с запозданием, независимо от предпосылки Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту запоздания, к рассмотрению не принимаются и ворачиваются участнику в нераспечатанном виде. Устроитель конкурса регистрирует конкурсную заявку либо изменение в конкурсную заявку в книжке регистрации заявок немедля после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответственный номеру очередности ее доставки участником.

3.6.  Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Извещение об отзыве Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Извещение об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка ворачивается устроителем Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7.  Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов заносить конфигурации в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регится в согласовании с процедурой Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий из себя изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как наружный конверт Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет ценность над конкурсной заявкой.

^ 4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1.   Для роли в конкурсе участник должен представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предвидено Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурсной документацией) в размере, обозначенном в пт 1.8.

4.2.   Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в последующих случаях:

4.2.1.  участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.  участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания контракта Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту подряда;

4.2.3.  участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение выполнения контракта.

4.3.     Обеспечение конкурсной заявки ворачивается:

4.3.1.   участникам, не допущенным к роли в конкурсе – в пятидневный срок с денька подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2.   победителю Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурса – в десятидневный срок с денька подписания контракта подряда при условии представления победителем соответствующего обеспечения выполнения контракта;

4.3.3.  участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали фаворитами конкурса, кроме участника конкурса, заявке которого присвоен Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 2-ой номер, в пятидневный срок с денька подписания  протокола оценки и сравнения заявок;

4.3.4.  участнику конкурса, заявке на роль которого присвоен 2-ой номер, в течение 10 дней с денька подписания контракта подряда с Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту победителем либо с таким участником конкурса при условии представления соответствующего обеспечения выполнения контракта.

5.    Процедура проведения конкурса

5.1.   Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу устроителя конкурса и получать Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту от него объяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, или в форме электрического документа, или по телефону, с внедрением контактной инфы, обозначенной в пт 1.12. истинной Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2-ух рабочих дней со денька поступления.

5.2.  Организатор конкурса вправе заносить конфигурации в конкурсную документацию не позже, чем за 5 дней до даты Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников методом публикации соответственной инфы. Устроитель конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им конфигураций методом переноса даты вскрытия конвертов на более поздний Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту срок, но менее чем на 10 календарных дней с начальной даты вскрытия конвертов.

5.3.  После вскрытия конвертов приобретенные конкурсные заявки проходят функцию рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к роли в конкурсе либо об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к роли в конкурсе являются:

5.3.1.   отсутствие подписи в конкурсной Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту заявке либо наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.   предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пт 3.1. истинной конкурсной документации, или документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.   несоответствие участника требованиям, установленным пт 2 истинной конкурсной документации;

5.3.4.   превышение цены Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту конкурсной заявки  над исходной ценой, обозначенной в конкурсной документации;

5.5.5.   предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.   В случае несоответствия меж цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-то сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.  Конкурсные заявки, допущенные к роли в конкурсе, проходят функцию оценки и сравнения в целях выявления наилучших Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома в согласовании с аспектами и на базе методики оценки конкурсных заявок, согласно пт 6 истинной конкурсной документации.

6.    Критерии Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и порядок оценки заявок на роль в конкурсе

6.1.   Для определения наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на роль в конкурсе, конкурсная комиссия производит оценку Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту заявок по последующим трем аспектам:

1)   стоимость контракта: наибольшее количество баллов – 60;

2)   cрок выполнения работ: наибольшее количество баллов – 20;

3)   квалификация участника: наибольшее количество баллов – 20.

6.2.    Оценка по аспекту «квалификация участника» делается по четырем подкритериям Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту:

а)  опыт работы (количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)  квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)  соблюдение техники безопасности (количество злосчастных случаев при производстве работ за последние Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 2 года);

г)  роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.  Общее наибольшее количество баллов по трем аспектам Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту – 100.

6.4.  Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в последующей последовательности:

6.4.1.   Ранжирование заявок по аспектам «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пт 7 истинной конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с лучшим показателем аспекта Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, дальше порядковые номера выставляются по мере понижения характеристик; при равенстве характеристик наименьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.

6.4.2.   Выставление количества баллов заявкам по аспектам «цена договора» и «срок выполнения Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту работ» в согласовании с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов обозначено против порядкового номера заявки.

Таблица 1



Балльная оценка ранжированных заявок по аспекту «Цена договора»

Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Итог ранжирования

заявок

Присваиваемое кол Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту-во баллов

Стоимость

контракта

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и поболее

0





Таблица 2


Балльная оценка ранжированных заявок по аспекту «Срок выполнения работ»



Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Итог ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов




Срок выполнения

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и поболее

0





6.4.3.      Выставление количества баллов заявкам по аспекту «квалификация участника» в согласовании с таблицей 3.

В Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту таблице 3 зависимо от характеристик подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из наибольшего количества баллов, установленного для данного аспекта.

Если количество штрафных баллов превосходит 20, то участнику присваивается 0 баллов по аспекту Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту «квалификация участника».

6













Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям аспекта «Квалификация»



Аспект

Максималь-ное кол-во баллов

Подкритерии

Показатель

подкритерия

(ед)

Количество

штрафных баллов







Квалифи-кация

20

Опыт работы (количество удачно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и поболее

0




1

5




0

10




Квалификация персонала Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и поболее с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

0




2 и поболее с опытом работы более 5 лет

5




в других случаях

10




Соблюдение техники безопасности (кол-во злосчастных случаев Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту при производстве работ за последние 2 года)

0

0




1

5




2 и поболее

10




Сведения об довольных исках, предъявленных участнику конкурса, об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние 2 года

0

0




1

5




2 и поболее

10




* Под удачно завершенными объектами понимаются объекты полгого ремонта, превышение цены и Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту сроков выполнения работ на которых составили менее 10 % от сначало установленных контрактом подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект полгого ремонта, на котором участником были выполнены работы подобные тем, которые являются предметом конкурса, в Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту объеме более 50% исходной (наибольшей) цены контракта раздельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту в строительстве либо ремонте более 5 лет.























.4.4.  Суммирование баллов, приобретенных каждой заявкой по трем аспектам.

6.4.5.  Ранжирование заявок по количеству приобретенных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, дальше порядковые номера выставляются Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, ценность получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по аспекту «Квалификация», потом по аспекту «Цена договора» и, в случае необходимости – подкритерию «Срок выполнения работ» поочередно. Участник, подавший Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту заявку, которой в итоге ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

^ 7. Льготы отдельным категориям участников

7.1.  При ранжировании участников конкурса по аспекту «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота состоит Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту в том, что при ранжировании употребляется стоимость контракта, уменьшенная на 5 % от цены контракта, предложенной участником. При всем этом в случае победы участника в конкурсе контракт подряда заключается с ним по стоимости, обозначенной Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту в конкурсной заявке.

7.2.   Указанная в пт 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в согласовании с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту предпринимательства в Русской Федерации». Чтоб пользоваться льготой участник должен указать в соответственной графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием либо средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предыдущий календарный год Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, размер выручки от реализации продуктов (работ, услуг) за предыдущий год без учета налога на добавленную цена).

7.3.   Указанная в пт 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту компания, зарегистрированная в городском районе (городском окружении), в каком размещен объект полгого ремонта. Для того чтоб, пользоваться льготой участник доложен указать в соответственной графе заявки, что он является местным участником.

7.4.   Пересчет цен предложений Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в процессе оценки заявок, и подсчет баллов по аспекту «Цена договора» делается с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, пересчет осуществляется с внедрением суммы процентов.


Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов

^ Заявка

на роль в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и адресок)

1.    Участник:

1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адресок




1.4. Фактический адресок




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо




2. Электрический адресок участника ___________________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную цена.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту наличия.

4. Участник ___________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года № 624

5. Право на льготы

5.1. Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту предприятием, средним предприятием)

Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников за предыдущий календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на добавленную цена

рублей




Балансовая цена активов за предыдущий календарный год

рублей




5.2. Участник является местным предприятием и имеет право Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6.   Конкурсная документация исследована нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки истинной конкурсной заявки.

^ 7.   Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре нерадивых поставщиков.

8.   Предлагаем Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту последующие условия выполнения контракта подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Стоимость контракта, в том числе налог на добавленную цена (при наличии)

Рубли




2.

Срок выполнения работ

Календарные деньки

с даты начала работ




  1. Информация для оценки Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту подкритериев аспекта «Квалификация»

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту)




количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек




- с опытом работы более 10 лет и стажем Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту работы в компании более 2-х лет




- с опытом работы более 5 лет

3

Соблюдение техники безопасности (кол-во злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

шт.




4

Роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об выполнении Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту договорных обязанностей по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.




  1. Нами внесено валютное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

  1. Обеспечение заявки просим вернуть на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту банковского счета участника для возврата обеспечения)

  1. Нами были представлены ранее в составе заявки на роль в конкурсе

_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок)

документы, предусмотренные пт 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту лица, ссылка на доверенность, печать



izvestiya-sobraniya-deputatov-i-administracii-goroda-stranica-17.html
izvestiya-statya-predsedatelya-pravitelstva-rf-kniga-25-posvyashaetsya.html
izvestkovanie-pochvi-doklad.html